Página 1 de 1

T 55 LCSP LII 04

La LCSP regula el ejercicio de la prerrogativa de la interpretación unilateral referida:

A los contratos públicos.

A los contratos de las Administraciones públicas.

A los contratos onerosos del sector público.

A los contratos administrativos.

La LCSP regula el ejercicio de la prerrogativa de la modificación unilateral referida:

A los contratos administrativos.

A los contratos públicos.

A los contratos de las Administraciones públicas.

A los contratos onerosos del sector público.

La LCSP regula el ejercicio de la prerrogativa de la resolución unilateral referida:

A los contratos administrativos.

A los contratos públicos.

A los contratos onerosos del sector público

A los contratos de las Administraciones públicas.

La prerrogativa (de la Administración) de inspeccionar las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato:

En ningún caso implica un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades.

Implica un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades.

Sólo implica un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades cuando tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, y así lo haya justificado el órgano de contratación en el expediente administrativo de forma expresa y detallada. 190

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse:

b) y c) son correctas.

Audiencia a los demás licitadores.

Audiencia al órgano de contratación.

Audiencia al contratista.

En los casos de interpretación, nulidad y resolución de los contratos, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma:

Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 6.000.000 de euros.

En ningún caso.

En todo caso.

Cuando se formule oposición por parte del contratista.

Los acuerdos que se adopten en el ejercicio de prerrogativas pondrán fin a la vía administrativa:

En ningún caso.

Cuando no se formule oposición por parte del contratista.

En todo caso.

Cuando sean adoptados por el órgano de contratación.

Los acuerdos que se adopten en el ejercicio de prerrogativas serán inmediatamente ejecutivos:

En todo caso.

Cuando no se formule oposición por parte del contratista.

En ningún caso.

Cuando sean adoptados por el órgano de contratación.

De acuerdo con la Ley 9/2017, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en caso ejercicio de la prerrogativa de interpretación de los contratos:

Si hay oposición del contratista.

Si el ejercicio de la prerrogativa afecta en cuantía superior al 20 por 100 al precio primitivo del contrato.

Si el precio primitivo del contrato igual o superior a 6.000.000 de euros y hay oposición por parte del contratista.

Si el precio primitivo del contrato igual o superior a 6.000.000 de euros y el ejercicio de la prerrogativa afecta en cuantía superior al 20 por 100 al precio primitivo del contrato.

De acuerdo con la Ley 9/2017, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en caso ejercicio de la prerrogativa de resolución de los contratos:

Si el precio primitivo del contrato igual o superior a 6.000.000 de euros y el ejercicio de la prerrogativa afecta en cuantía superior al 20 por 100 al precio primitivo del contrato.

Si el precio primitivo del contrato igual o superior a 6.000.000 de euros y hay oposición por parte del contratista.

Si el ejercicio de la prerrogativa afecta en cuantía superior al 20 por 100 al precio primitivo del contrato.

Si hay oposición del contratista.

De acuerdo con la Ley 9/2017, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en caso ejercicio de la prerrogativa de modificación de los contratos, cuando no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares:

Si el ejercicio de la prerrogativa afecta en cuantía superior al 20 por 100 al precio primitivo del contrato.

Si el precio primitivo del contrato igual o superior a 6.000.000 de euros y el ejercicio de la prerrogativa afecta en cuantía superior al 20 por 100 al precio primitivo del contrato.

Si el precio primitivo del contrato igual o superior a 6.000.000 de euros y hay oposición por parte del contratista.

Si hay oposición del contratista.

Las penalidades previstas para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato no podrán ser de cuantía superior, IVA excluido:

Al 15% del precio del contrato.

Al 20% del precio del contrato.

Al 10% del precio del contrato.

Ninguna respuesta es correcta.

El total de las penalidades que se impongan al contratista en caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato no podrá superar, IVA excluido:

El 20 por 100 del precio del contrato.

El 10 por 100 del precio del contrato.

El 50 por 100 del precio del contrato.

Ninguna respuesta es correcta.

El total de las penalidades que se impongan al contratista para el caso de incumplimiento de la obligación de adscribir a la ejecución medios personales y materiales suficientes no podrá superar, IVA excluido:

El 10 por 100 del precio del contrato.

El 50 por 100 del precio del contrato.

Ninguna respuesta es correcta.

El 20 por 100 del precio del contrato.

El total de las penalidades que se impongan al contratista para el caso de incumplimiento de las condiciones especiales de carácter social, ético o medioambiental que se hayan incluido en el pliego de cláusulas administrativas particulares como criterios de adjudicación no podrá superar, IVA excluido:

El 20 por 100 del precio del contrato.

El 50 por 100 del precio del contrato.

Ninguna respuesta es correcta.

El 10 por 100 del precio del contrato.

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato:

Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades proporcionales a la gravedad del incumplimiento de modo que las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido.

La Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.

La Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, si así se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares

16. En caso de incumplimiento de la obligación de adscribir a la ejecución del objeto del contrato medios personales y materiales suficientes:

En caso de incumplimiento de la obligación de las condiciones especiales de carácter social, ético o medioambiental que se hayan incluido en el pliego de cláusulas administrativas particulares como criterios de adjudicación:

T 55 LCSP LII 04

La LCSP regula el ejercicio de la prerrogativa de la interpretación unilateral referida:

La LCSP regula el ejercicio de la prerrogativa de la modificación unilateral referida:

La LCSP regula el ejercicio de la prerrogativa de la resolución unilateral referida:

La prerrogativa (de la Administración) de inspeccionar las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato:

En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá darse:

En los casos de interpretación, nulidad y resolución de los contratos, será preceptivo el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma:

Los acuerdos que se adopten en el ejercicio de prerrogativas pondrán fin a la vía administrativa:

Los acuerdos que se adopten en el ejercicio de prerrogativas serán inmediatamente ejecutivos:

De acuerdo con la Ley 9/2017, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en caso ejercicio de la prerrogativa de interpretación de los contratos:

De acuerdo con la Ley 9/2017, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en caso ejercicio de la prerrogativa de resolución de los contratos:

Las penalidades previstas para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato no podrán ser de cuantía superior, IVA excluido:

El total de las penalidades que se impongan al contratista en caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato no podrá superar, IVA excluido:

El total de las penalidades que se impongan al contratista para el caso de incumplimiento de la obligación de adscribir a la ejecución medios personales y materiales suficientes no podrá superar, IVA excluido:

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato:

16. En caso de incumplimiento de la obligación de adscribir a la ejecución del objeto del contrato medios personales y materiales suficientes:

En caso de incumplimiento de la obligación de las condiciones especiales de carácter social, ético o medioambiental que se hayan incluido en el pliego de cláusulas administrativas particulares como criterios de adjudicación:

En caso de incumplimiento parcial de la prestación objeto del contrato por causa imputable al contratista:

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total: